北京知名婚姻律师

您的位置 : 网站首页 > 专利侵权律师

承包人提出索赔有什么依据

文章来源:北京知名婚姻律师 编辑整理:王小律 更新时间:2017-11-14
承包人提出索赔有什么依据

施工索赔是在施工过程中,承包商根据合同和法律的规定,对并非由于自己的过错所造成的损失,或承担了合同规定之外的工作所付的额外支出,承包商向业主提出在经济或时间上要求补偿的权利。

法律咨询:

承包人提出“索赔”的依据是什么

律师回答:

“索赔”分延期索赔和费用索赔两大类。延期索赔的依据是合同条件有关条款。这些条款应规定承包人在何种情况下,可以获准延期完成工程。获准延期对承包人非常重要,他可以减少或者免除因延误而支付违约罚金的责任。承包人提出费用索赔一般有以下三类:第一,承包人遇到未能预料的恶劣实际情况或者障碍,而这些障碍或者条件是一个有经验的承包人无法合理的在投标时所预见到的。第二,承包人不满意监理工程师 所确定的费率或者附加工作、额外工程的费用索赔。第三,承包人有权提出其他费用索赔,如遇到工程延误、中断,以致影响到工程进度,导致了有关费用的增加。费用索赔的条款应在合同中列明,主要有:合同文件内容的错误;发包人的风险造成工程的破坏;化石、矿石、文物的处理;为特殊荷载而加固桥梁;由于发包人委托的其他承包人行为而对承包人工作的不利影响;工程的剥露和开孔;工程的暂停等。

相关法律知识:

《中华人民共和国建筑法》中有关规定的内容

第五十二条建筑工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建筑工程安全标准的要求,具体管理办法由国务院规定。

有关建筑工程安全的国家标准不能适应确保建筑安全的要求时,应当及时修订。

第五十三条国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度。从事建筑活动的单位根据自愿原则可以向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。经认证合格的,由认证机构颁发质量体系认证证书。

第五十四条建设单位不得以任何理由,要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中,违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准,降低工程质量。

建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反前款规定提出的降低工程质量的要求,应当予以拒绝。

第五十五条建筑工程实行总承包的,工程质量由工程总承包单位负责,总承包单位将建筑工程分包给其他单位的,应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。

第五十六条建筑工程的勘察、设计单位必须对其勘察、设计的质量负责。勘察、设计文件应当符合有关法律、行政法规的规定和建筑工程质量、安全标准、建筑工程勘察、设计技术规范以及合同的约定。设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,其质量要求必须符合国家规定的标准。

第五十七条建筑设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备,不得指定生产厂、供应商。

温馨提示:以上资料仅供参考,未经许可禁止转载,违者必究

律师事务咨询

律师在线:点击咨询(向当前在线的律师咨询) 律所电话:400-0000-000 平台网址:https://www.xlw.org/ 服务说明:请尽可能直接致电400电话,留言和网页对话都没办法直接获取帮助信息,因此所指导意见仅供参考,400电话会直接转拨到对应分类的律师,服务效能更高。

问律师

  • 行业动态

单位无经营证照职工受伤怎么维权,工伤认定程序规定 在日常工作中......

反诉与反驳的详细区别有哪些 反诉不同于反驳。反驳,是被告对原告......

协议离婚变更房产怎么处理 一、房子贷款未到期的  1、携带以下......

涉外婚姻离婚后孩子可以改中国籍吗 在现实的生活中,我们很多的朋......

交通事故医疗费用怎么算? 发生交通事故后可能产生的费用由医疗费......

什么是无证驾驶 无证驾驶属于交通违章中的一种,无证驾驶的风险是......

醉驾怎么处罚,有什么影响? 开车的朋友都共同知道一句话“喝酒不......

交通事故认定原则是什么 交通事故认定原则,是交管部门划分交通事......

  • 精彩问答
  • 热门类别
工伤鉴定律师 离婚诉讼代理律师 专业婚姻家庭律师 交通事故怎么请律师 劳动纠纷律师费标准 经济法专业律师 医疗律师咨询 房产继承律师费 房屋租赁合同律师 债务纠纷请律师要多少钱 家庭纠纷律师 知识产权专业律师 著作权侵权律师 请工伤赔偿律师 离婚律师代理费多少 涉外婚姻律师 交通事故上诉律师费 劳动关系律师 经济纠纷求助律师 医疗律师 找房产律师咨询 合同纠纷律师 打债务官司律师 工资纠纷律师咨询 知识产权律师事务所 专利侵权律师 工伤用请律师吗 离婚找律师要多少钱 婚姻官司律师 最好的交通事故律师 劳动仲裁找律师 打经济官司的律师 著名医疗事故律师 专业房产律师咨询 合同纠纷专业律师 公司债务纠纷律师费用 工程合同纠纷律师咨询 知识产权律师怎么收费 商标侵权寻律师 工伤什么时候请律师 专打离婚官司的律师 婚姻财产纠纷律师 交通事故律师所 劳动律师咨询电话 经济纠纷官司律师代理费 医疗事故律师费用 房产纠纷律师咨询 房屋合同纠纷律师 个人债务纠纷律师 运输合同纠纷律师 知识产权专利律师 侵权起诉委托律师 工伤赔偿的律师费 离婚请律师 婚姻家庭纠纷律师 交通事故律师诉讼费 劳动合同律师咨询 经济案件律师代理费 医疗官司律师费多少 房产官司律师费 合同纠纷案件律师 债务案律师收费标准 二手房交易纠纷律师 知识产权法律师 房屋侵权律师 工伤找律师 法院离婚律师费用 婚姻房产律师 交通事故找律师 劳动合同律师收费标准 专业经济律师咨询 专打医疗官司的律师 房产纠纷律师收费 买卖合同纠纷律师 债务追讨律师多少钱 房屋纠纷律师收费标准 知识产权最厉害的律师 计算机软件侵权律师

服务声明:请尽可能直接致电400电话,留言和网页对话都没办法直接获取帮助信息,因此所指导意见仅供参考,400电话会直接转拨到对应分类的律师,服务效能更高。

网站备案信息:赣ICP备10207812号-1 网站域名信息:http://www.xgflaw.cn/

网站成立时间:二零一一 网站服务信息: 【北京知名婚姻律师】

技术支持信息:北京经纬领创科技有限公司 律师营销联系:www.xlw.org